訂貨合同

時間：2026-01-18 03:14:39 合同大全我要投稿

【精華】訂貨合同四篇

　　隨著人們法律意識的加強，合同出現(xiàn)在我們生活中的次數(shù)越來越多，合同是對雙方的保障又是一種約束。那么合同書的格式，你掌握了嗎？以下是小編為大家整理的訂貨合同4篇，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

【精華】訂貨合同四篇

訂貨合同篇1

　　承攬方：____________________________________

　　地址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

　　法定代表人：____________ 職務：____________

　　定作方：____________________________________

　　地址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

　　法定代表人：____________ 職務：____________

　　定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品

　　第二條加工成品質量要求

　　第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量

　　1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　2.(用定作方原材料完成工作的，應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品是不得偷換零部件。

　　3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

　　第四條技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法

　　1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

　　3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。

　　第五條價款或酬金

　　價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

　　第六條驗收標準和方法

　　1.按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條交貨的時間和地點

　　1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

　　2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的`，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算和分析。

　　第八條包裝要求及費用負擔

　　第九條運輸辦法及費用負擔

　　第十條結算方式及期限

　　第十一條其他約定

　　第十二條承攬方的違約責任

　　一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

　　六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

　　七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　八、由于保管的不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數(shù)量承擔責任。

　　十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條定作方的違約責任

　　一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。

　　三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，有責任應當賠償承攬方的損失。

　　五、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力

　　在合同規(guī)定的履行期限內，因為不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理

　　加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項處理：

　　1.向仲裁機關申請仲裁;

　　2.向人民法院起訴。

　　本合同自____ 年____ 月____ 日起生效，本合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交____________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

　　定作方：________________________

　　代表人：________________________

　　____年____月____日

　　承攬方：________________________

　　代表人：________________________

　　____年____月____

　　定作方：______ 合同編號：

　　承攬方：______ 簽訂地點：

　　簽訂時間：年月日

訂貨合同篇2

　　購物方：

　　(以下簡稱甲方)

　　供貨方：(以下簡稱乙方)

　　甲方現(xiàn)需要訂貨一批被套、床單、枕套、蚊帳，為確保供貨質量、時間、經雙方協(xié)商，就有關事項訂立合同如下：

　　一、供貨清單、質量要求、價格和驗收標準：

　　二、交貨期限：月日-日前交貨，送貨前必須與甲方取得聯(lián)系，若有變更，按變更時間送貨。

　　三、交貨地點：送貨前與甲方聯(lián)系確定。

　　四、驗收標準見樣品，未達到樣品要求，甲方可拒收，一切損失由乙方自行承擔。

　　五、各項貨物應有出廠包裝，包裝及運輸費由乙方承擔。

　　六、12月底前如出現(xiàn)質量問題，乙方除負責及時調換產品外，并承擔貨款20-50%的`違約責任。

　　七、送貨的數(shù)量根據甲方學生到校的情況，多退少補。

　　八、付款方法：月底前貨款付清，未盡事宜，協(xié)商解決。

　　甲方簽章：

　　乙方簽章：

　　年月日

訂貨合同篇3

　　甲方(需方)：

　　乙方(供方)

　　根據《中華人民共和國合同法》和相關法律法規(guī)規(guī)定，甲、乙雙方本著“誠實信用、等價有償、互利互惠“的原則，經友好協(xié)商一致，達成如下合同條款，供雙方共同遵守。

　　一、合同標的

　　第一條甲方購買乙方供應的產品，產品名稱、編號或規(guī)格、數(shù)量、單價、總價等如下表所列。

　　二、產品質量要求

　　第二條乙方供應的全部材料的產品質量按國家質量標準和技術指標執(zhí)行，無國家質量標準及技術指標的，應符合相關行業(yè)標準。

　　乙方供應的全部產品必須符合甲方要求。

　　三、包裝、交貨、驗收及異議處理

　　第三條乙方供應的產品包裝符合要求:

　　第四條交貨規(guī)定

　　1.交貨方式：分批供貨。并按下列第(3)項執(zhí)行：

　　(1)乙方送貨;

　　(2)乙方代運;

　　(3)甲方自提自運。

　　2.運輸方式：_________________________________________________。

　　3.運輸費：___________________________________________________。

　　4.裝卸費：___________________________________________________。

　　5.到貨地點和接貨單位(或接貨人)_______________________________。

　　6.交貨日期：甲方應于實際供貨前按照甲方向其送達的書面供貨通知中要求的品名、數(shù)量及供貨時間供貨。

　　7.其他：

　　四、貨款及費用結算

　　第五條貨款及費用的結算方式如下：

　　1、自訂貨之日起，甲方支付乙方定金10000(壹萬元)。

　　2、井蓋制作完成后，甲方需付全款才可取貨。

　　五、違約責任

　　第六條

　　1、乙方的違約責任

　　①所供材料質量不符合本合同規(guī)定時，乙方應根據甲方的.要求負責換貨或退貨，并承擔換貨和退貨而支付的實際費用;

　�、谝曳轿窗幢竞贤�(guī)定的產品數(shù)量交貨時，少交的部分，甲方如果需要，應照數(shù)補交。多交的部分，甲方如不需要，不可以退貨，由此造成的損失，由甲方承擔。

　�、郛a品交貨時間不符本合同和書面供貨通知規(guī)定時，每延期一天，乙方應償付甲方延期交貨部分貨款總值______%的違約金。

　　2、甲方的違約責任

　　①甲方如中途退貨，應事先與乙方協(xié)商，乙方同意退貨的，應由甲方償付乙方退貨部分貨款總值50%的違約金。

　　②未經乙方同意，甲方違反合同規(guī)定拒絕接貨的，應承擔貨物運輸費用，并向乙方償付拒絕接貨部分貨款總值50%的違約金;

　�、塾馄诟犊畹模坑馄谝蝗�，甲方須按未付款項的3%向乙方支付違約金。

　　第七條本合同所訂一切條款，甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。如一方單獨變更、修改本合同，對方有權拒絕供貨或收貨，并要求單獨變更、修改合同一方賠償一切損失。

　　六、解決糾紛的辦法

　　第八條本合同在執(zhí)行期間，未盡事宜，由甲乙雙方協(xié)商解決，另行簽訂書面補充協(xié)議。補充協(xié)議是本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。本合同在執(zhí)行中如發(fā)生爭議或糾紛，甲、乙雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不能解決時向__乙方__所在地人民法院起訴。

　　第九條本合同共一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

　　甲方(蓋章)：法定代表人：授權代理人：地址：電話：開戶銀行：帳號：

　　簽訂日期：乙方(蓋章)：法定代表人：經辦人：電話：開戶銀行：帳號：

　　簽訂日期：年月年月

　　日日

　　甲方：

　　乙方：