建設工程合同(通用15篇)
隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高，合同對我們的幫助越來越大，合同的簽訂是對雙方之間權利義務的最好規(guī)范。你所見過的合同是什么樣的呢？以下是小編幫大家整理的建設工程合同，希望能夠幫助到大家。
建設工程合同1
建設工程合同除雙方當事人意思表示達成一致外，還應當采用書面形式明確雙方的權利義務。
合同按照其訂立方式可分為口頭合同、書面合同以及采用其他方式訂立合同。凡當事人的意思表示采用口頭形式而訂立的合同，稱為口頭合同;凡當事人的意思表示采用書面形式而訂立的合同，稱為書面合同。以口頭形式訂立合同具有簡便、迅速、易行的特點，是實際生活中大量存在的合同形式，如消費者在市場購物時與商店營業(yè)員之間產生的貨物買賣合同關系，就是典型的口頭合同。但是口頭合同由于沒有必要的憑證，一旦發(fā)生合同糾紛，往往舉證困難，容易產生推卸責任，相互扯皮的現(xiàn)象，不易分清責任。而書面形式的合同由于對當事人之間約定的權利義務都有明確的文字記載，能夠提示當事人適時地正確履行合同義務，當發(fā)生合同糾紛時，也便于分清責任，正確、及時地解決糾紛。建設工程合同一般具有合同標的額大，合同內容復雜、履行期較長等特點，為慎重起見，更應當采用書面形式。為此本條特別明確規(guī)定。
書面形式是指合同書、信件以及數(shù)據(jù)電文(包括電報、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件)等可以有形地表現(xiàn)所載內容的`形式。在實踐中，較大工程建設一般采用的是合同書的形式訂立合同。通過合同書，當事人寫明各自的名稱、地址，工程的名稱和工程范圍，明確規(guī)定履行內容、方式、期限，違約責任以及解決爭議的方法等。工程承包合同，還應當明確承包的內容以及承包方式�？辈�、設計合同，還應當明確提交勘察或者設計基礎資料、設計文件(包括概預算)的期限，設計的質量要求、勘察或者設計費用以及其他協(xié)作條件等內容。施工合同，還應當明確工程范圍、建設工期、中間交工工程的開工和竣工時間、工程質量、工程造價、技術資料交付時間、材料和設備供應責任、撥款和結算、交工驗收、質量保證期、雙方互相協(xié)作等內容。當事人也可以選擇有關的合同示范文本作為參照訂立建設工程合同。
建設工程合同2
甲方： （項目部（施工局）全稱）
乙方：（營業(yè)執(zhí)照登記名稱，全稱）
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規(guī)的規(guī)定，為確保工程優(yōu)質、按期完工，甲乙雙方本著誠實信用原則，經自愿、平等協(xié)商就
工程施工事項達成一致，且乙方已充分注意、理解本合同各項格式條款的約定，并自愿履行由此產生的全部義務，特訂立本合同。
1、項目概況
1.1 項目名稱：
1.2 項目地點：
2、合同范圍
2.1 主要合同內容
具體以施工圖（含業(yè)主同意變更的部分）為準。
2.2 主要施工工序
（1） ，
�。�2） ，
�。�3） ，
以及為完成本合同工程所做的其它一切準備工作。
2.3 主要工程量
序號 項目 單位 數(shù)量 備注
2.4 合同工期
2.4.1 開工日期 年 月 日，完工日期 年 月 日。節(jié)點控制工期見下表：
節(jié)點工期要求
序號 項目名稱 完工日期 備注
2.4.2 工期延誤
如果關鍵線路的節(jié)點工期在發(fā)生以下情形之一而造成工期延誤，經甲方確認后，工期順延：
a.重大設計變更；
b.不可抗力；
c.由于業(yè)主原因要求停工；
d.甲方書面同意工期順延的其它情況。
2.4.3 乙方應在發(fā)生工期延誤造成窩工事實后7日內就延誤內容和因此發(fā)生的費用向甲方書面報告，甲方就相關事項及時向業(yè)主提交報告。如乙方未提交或逾期提交的，則視為乙方放棄順延工期及賠償?shù)臋嗬Ｈ缫曳诫m按約定提交上述書面報告，但遇業(yè)主不同意或不完全同意時，則乙方認可甲方因此采用的不同意或不完全同意的處理意見。
2.4.4 因乙方原因導致工期延誤，工期不予順延，且由乙方承擔由此造成的一切經濟損失和趕工費用。
2.4.5 業(yè)主及甲方需提前完成工期時，有關事宜由雙方協(xié)商解決另行約定。
3、承包方式
根據(jù)本合同的施工內容及主要施工工序，乙方同意按 （單價或總價）方式進行承包。本合同
�。▎蝺r或總價）在合同執(zhí)行期間，無論工程量是否變化合同價格均不做調整。
若在合同簽訂
個日歷天之后，因國家頒布新的法律、法規(guī)等導致燃油費（柴油）等其它原材料價格的上漲，并且主合同有相關補償條款時，雙方才可以協(xié)商調整合同執(zhí)行期間受影響項目的單價或總價；否則合同價格不做調整。由于非上述原因影響的燃油費（柴油）等其它原材料價格的上漲，合同單價或總價均不得調整。
4、合同價格
4.1 合同總價
合同總價：（人民幣）大寫 元，小寫： （含 %稅金），固定總價/暫定總價。
4.2 合同單價
合同單價見附件 b
《工程量計價清單》。合同單價包括完成施工項目所需人工費、材料費、機械費，包括施工所需各種材料運輸及配合人工費用；包括人員和機械的進出場費、安全文明施工費、綜合管理費、合理利潤、%稅金等所有可能發(fā)生一切費用；包括因氣候季節(jié)以及工序協(xié)調等因素導致的施工停滯窩工費等；乙方應充分考慮本工程施工的風險，風險費用已含在合同單價中，甲方不再承擔由于任何風險引起的費用。
4.3 稅費的承擔
營業(yè)稅、城市維護建設稅及教育附加費等均由乙方承擔，稅金 %；甲方負有代扣代繳的義務，并在乙方每月進度款結算中扣除。其他稅費已包含在合同價格中，由乙方自行繳納。
5、雙方權利與義務
5.1 甲方權利與義務
5.1.1 甲方負責工程施工期間工程總進度計劃安排、組織、協(xié)調工作及工程質量、進度、安全、環(huán)保、文明施工的管理、監(jiān)督、檢查。
5.1.2 甲方負責提供施工圖紙、有關施工文件，并提供施工場所。
5.1.3 甲方負責組織相關施工圖紙的技術、質量、安全、環(huán)保等交底工作。
5.1.4 甲方負責組織現(xiàn)場調度會，協(xié)調現(xiàn)場施工。
5.1.5 甲方負責與業(yè)主、監(jiān)理工程師、設計單位的各種工作聯(lián)系（包括協(xié)商、簽證等）。
5.1.6 甲方負責向乙方發(fā)布書面開工通知，并向乙方下達承包工程總體進度計劃、月工程進度計劃及周進度計劃。
5.1.7 甲方有派專業(yè)技術人員對乙方進行指導和監(jiān)督的權利。
5.1.8 就承包工程范圍內的有關工作，甲方隨時可以向乙方發(fā)出指令，乙方應執(zhí)行甲方根據(jù)本合同和甲方項目管理規(guī)章制度所發(fā)出的所有指令。乙方拒不執(zhí)行指令，甲方有權采取相應措施或直接委托其他施工單位完成該指令事項，發(fā)生的費用（包括因拒不執(zhí)行指令給甲方造成的其它損失，含業(yè)主的罰款、重新安排隊伍施工造成的單價差、趕工費等）由乙方承擔，乙方同意從工程結算款中扣除。
5.1.9 甲方負責按照合同約定支付工程款。
5.1.10 甲方負責對乙方完成的工程量進行審核、計價結算，并按業(yè)主資金到位情況進行工程款的支付。
5.1.11 甲方有權要求乙方撤換不能勝任本職工作的管理及施工人員。
5.1.12 甲方有權對乙方的工程質量等級、隱蔽工程和中間驗收、維護、初驗、檢查和返工、終驗進行檢查和監(jiān)督。
5.1.13 甲方有權對乙方施工工作面存在的安全隱患進行監(jiān)督、檢查，并督促乙方采取整改措施。
5.1.14 雙方約定甲方的其他權力與義務： 。
5.2 乙方權利與義務
5.2.1 在本合同簽訂后 日內，乙方應組織人員接受甲方的技術、質量、安全、環(huán)保等交底。
5.2.2 乙方負責組織人員研究和熟悉施工圖紙、按照施工總布置要求、做好各項施工準備工作。
5.2.3 乙方負責按規(guī)定每月 日向甲方提交已完成月工程量統(tǒng)計報表。
5.2.4 乙方必須按甲方要求的進度計劃組織施工，接受甲方對工程進度的檢查、監(jiān)督和管理。工程實際進度不滿足計劃進度要求時，乙方應向甲方提交整改措施和方案，經甲方批準后執(zhí)行；但并不免除因乙方原因造成的工期延誤和應由乙方承擔的一切損失責任。
5.2.5 乙方必須服從甲方的施工調度及甲方轉發(fā)的業(yè)主或監(jiān)理工程師與承包工程有關的指令。未經甲方允許，乙方不得直接致函業(yè)主或監(jiān)理工程師，不得直接從業(yè)主處收取工程款。
5.2.6 乙方必須遵守國家及當?shù)卣嘘P安全生產和環(huán)境保護等法律、法規(guī)和甲方相關規(guī)定及制度，乙方必須嚴格質量、職業(yè)健康安全、環(huán)境保護等管理，并及時提供相關各種見證資料及記錄，對所屬員工及因其過錯造成他人人身、財產損失等負責。
5.2.7 乙方應嚴格按照國家有關持證上崗規(guī)定，確保所屬人員按規(guī)定持證上崗。技術崗位人員、特殊工種工人均應持有通過國家或有關部門統(tǒng)一考試或考核的資格證明。在簽訂本合同時，應將人員持證情況及有關證件復印件一并報送甲方備案。
5.2.8 為確保合同履行，乙方必須于 年 月 日前按照本合同14.1條要求安排人員進場；并向甲方書面報告，便于甲方組織現(xiàn)場檢查。
5.2.9 為確保合同履行，乙方必須于 年 月 日前按照本合同14.2條安排進場設備，并保證進場設備完好率達到 %以上。在設備進場后 日內及退場前 日內，乙方均須將設備情況書面報送甲方，便于甲方組織現(xiàn)場檢查驗收。
5.2.10 乙方應按甲方與業(yè)主的主合同、國家規(guī)定的有關標準、規(guī)范及甲方提供的圖紙完成工程施工，確保工程質量、進度及安全等滿足合同要求；保證施工場地清潔符合環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)定，交工前清理現(xiàn)場達到甲方要求，并承擔因自身原因造成的損失和罰款。
5.2.11 乙方負責施工現(xiàn)場的看護、保衛(wèi)及未完工程的安全工作，按時向甲方移交工程。保護期內發(fā)生損壞的，由乙方自費修復。
5.2.12 乙方應對在保修期內承包工程出現(xiàn)的缺陷進行保修。如乙方未在甲方通知的時間內進行修理的，甲方則有權另行指定第三方修理，所發(fā)生的一切費用由甲方直接從乙方質保金中扣除，不足部分由乙方另行支付。
5.2.13 如承包合同工程跨年度，乙方應在其營業(yè)執(zhí)照、資質證書、安全生產許可證、稅務登記證等相應證書年檢或到期更換新證書后日內將通過年檢或更換的新證書復印件（需加蓋乙方單位公章）送交甲方備案。
5.2.14 乙方確保其施工人員工資及時發(fā)放，并配合甲方對其施工人員工資發(fā)放情況的檢查和監(jiān)督工作。
5.2.15 乙方負責其施工人員的培訓、安全教育、持證上崗、職業(yè)病防治、工資發(fā)放、各種社會保險、傷亡事故處理、勞動爭議等事宜，并負責因其施工人員作業(yè)不當給第三人造成的人身、財產損失賠償。
5.2.16 乙方必須為其施工及管理人員辦理意外傷害（或雇主責任）保險，保險費用由乙方承擔。
5.2.17 乙方應該及時提供年度及完工清算資料，以備甲方審核。
5.2.18 乙方不得以甲方的名義從事其它任何活動。
5.2.19 業(yè)主或監(jiān)理工程師的指令，乙方必須無條件服從，業(yè)主或監(jiān)理工程師明確不予補償或賠償?shù)氖马�，乙方不得向甲方提出補償或賠償要求。
5.2.20 乙方在簽訂本協(xié)議時，已經充分了解到施工現(xiàn)場條件及自然地理環(huán)境的風險，并承擔由該風險所帶來的損失和責任。
5.2.21 乙方確認 為本合同工程項目經理。乙方依據(jù)本合同發(fā)出的請求及通知，必須由分包項目經理或授權代表簽字，否則視為無效。
5.2.22 乙方的分包工程項目經理須常駐工地或委托工地全權代表，全權負責乙方施工進度、質量、技術、安全、結算、民工管理等職責，分包工程項目經理離開工地時，須以書面形式向甲方單位請假，經甲方單位同意后方可離開工地。
5.2.23 乙方已全面了解并遵守甲方各項管理制度，服從甲方對施工現(xiàn)場管理的各項管理規(guī)定及指令。
5.2.24 乙方不得將本合同中乙方的權利和義務轉讓給第三方（包括再次分包、事實上的轉包等）。
5.2.25 乙方須按照合同及甲方的管理要求，及時向甲方提供施工技術措施、施工報表、施工原始資料、竣工驗收資料等相關資料。如不能按時提供資料，甲方有權暫停給乙方的工程款結算和支付。
5.2.26 雙方約定乙方應做的其他工作： 。
6、施工輔助設施
6.1 施工供水
a（甲方供應）甲方設置施工用水的主管路至工作面 米處，由 方裝表計量，并經甲方驗收確認。乙方負責該點到工作面的支線管路的安裝、維護及拆除，相關費用已包含在合同單價中，甲方不再另行支付；主管路由甲方管理維護。每月甲方按 元/m3的價格和實際用量在工程款支付時予以扣除。
b（自備）乙方自備水源時，其水池/泵站到各工作面的整個設施安裝、拆除方案要報經甲方批準，并由乙方負責日常維護和承擔運行安全責任及費用。
6.2 施工供電
a（甲方供應）甲方負責向乙方提供 （電壓或容量）的電源端口（盤柜）至 處，由 方在端口處裝表計量，并經甲方驗收確認。乙方負責該點到工作面的支線安裝、維護及拆除，相關費用已包含在合同單價中，甲方不再另行支付。主線路由甲方負責管理維護。結算時每月甲方按 元/kwh的價格和乙方實際用量在工程款支付時予以扣除。
b（自備）乙方自備電源（備用電源）時，其發(fā)電站（機）到各工作面的整個設施安裝、拆除方案要報經甲方批準，并由乙方負責日常維護和承擔運行安全責任及費用。
6.3 施工用風
a（甲方供應）甲方設置施工用風的主管路端點至距現(xiàn)場作業(yè)面 米處，該點以上管路由甲方管理維護，該點以下至工作面的支管路由乙方安裝維護并拆除。結算時甲方按 元/立方米的價格和乙方實際用量在工程款支付時予以扣除。
b（自備）乙方自建自營施工用風系統(tǒng)，其壓氣站（含移動式）、供水站、池（含移動式）和相應管路設施布置要符合甲方現(xiàn)場總體要求并報甲方批準，同時做好日常維護。
6.4 現(xiàn)場施工道路
a（甲方提供）甲方按工程主合同要求（另見圖表）向乙方無償提供如圖所示的施工道路，該道路的維護保養(yǎng)由乙方負責，完工退場時乙方將道路及道路設施恢復為起始狀交還給甲方。
b（自建）乙方自建臨時施工道路要事前報甲方批準并符合甲方總體現(xiàn)場要求和技術要求，同時應無償提供給業(yè)主、監(jiān)理、甲方和其他施工方使用。
6.5 施工住房
a（甲方供應）乙方使用甲方提供的臨時房屋 平方米。使用期間，其上述區(qū)域內的安全責任、文明建設責任由乙方負責并接受甲方監(jiān)督、檢查。若有償使用臨時房屋，每月由甲方按 元/m2向乙方收取費用。生活用電 元/kwh，生活用水 元/m3按表計量收費。其以上費用在工程款支付時予以扣除。
b（自備）乙方自建住房或營地（包括其它臨時設施和場地）要符合甲方現(xiàn)場的總體要求并報經甲方批準，該住房或營地的安全責任和文明建設責任由乙方負責并接受甲方監(jiān)督、檢查。
6.6 其它： 。
7、材料供應
7.1本合同工程施工所需的統(tǒng)供材料（見下表），由甲方按約定消耗量向乙方有償提供，按月進行核銷，且超耗部分的材料按核銷日市場價（含采保費、運雜費；若采購時價格高于核銷日市場價，則按照采購時價格計算）加計 %費用收取材料款。
7.2上述統(tǒng)供材料，乙方必須提前 天向甲方報送使用計劃；使用時由乙方書面授權指定專人出示身份證明到甲方指定的倉庫（或地點）進行調撥，發(fā)生的轉運費用已包含在合同單價中。
7.3若屬構成工程實體的其它主要材料 ，乙方必須委托甲方代為采購。并提前 天向甲方報送使用計劃，材料價款為采購價格加 %采保費、運雜費，在每次工程結算時予以扣除。
7.4乙方從甲方倉庫領用的材料，出庫后材料管理的責任由乙方承擔。乙方領用及采購材料的堆放和管理要符合甲方總體規(guī)劃的要求，并且按甲方標準化要求設置標識。
7.5乙方為完成本合同項目所需的特殊材料： ，由甲方統(tǒng)一管理，并服從甲方有關特殊材料的管理制度。
7.6周轉性材料的管理
乙方自備周轉性材料必須在甲方物資部門進行備案，退場時由甲方物資部門對其周轉性材料進行核實，辦理周轉性材料退場的相關手續(xù)。
乙方使用甲方周轉性材料另行簽訂租賃協(xié)議。
7.7乙方領用的材料僅限在本合同工程中使用，不得改變其材料的用途。否則應承擔相關違約責任。
7.8其他： 。
8.施工設備
8.1本合同工程施工時由乙方自備的設備，并按甲乙雙方約定按時進場（按照本合同第 5.2.9 條及第14.2條要求）。乙方施工設備進場后，應通知甲方現(xiàn)場書面認定并備案。乙方施工設備未經甲方批準不得擅自離開現(xiàn)場，否則應承擔相關違約責任。
8.2乙方設備停放與管理要服從甲方現(xiàn)場總體要求，不得隨意進出特定區(qū)域和亂停亂放。
8.3乙方使用甲方設備，必須書面申請，由甲方統(tǒng)一安排，并簽訂租賃合同，雙方按租賃合同進行管理和結算，乙方應每月向甲方上報運行記錄。零星使用甲方設備由甲乙雙方協(xié)商確認計量方式及臺時費標準，費用在工程款結算時扣除。
8.4對于甲方零星使用乙方機械設備，由甲方 部門簽證及 審查后按第8.3條同等原則結算。
8.5乙方每月應將自有主要設備的完好、使用、維修等情況上報甲方 部門，供甲方對施工資源與生產進度進行及時分析和掌握。
8.6乙方施工設備應安全裝置齊全、性能可靠，其施工設備的安全責任由乙方負責。使用甲方施工設備造成損壞的，應負相應的賠償責任。
8.7其它： 。
9、質量要求
9.1 質量目標與要求
本工程質量標準按 執(zhí)行，工程質量全面達到設計要求和標準。其中：單元驗收合格率 %（優(yōu)良率達 %）以上，工程綜合驗收質量評定達 標準。
�。ㄒ罁�(jù)主合同條款補充具體工序的標準、要求）
9.2 質量檢查與驗收
9.2.1 乙方應確保承包工程的質量達到約定標準，并就承包工程向甲方承擔主合同相應項目約定的甲方應承擔的義務。
9.2.2 本合同工程所約定的工程范圍內施工測量由 方負責（包括按規(guī)定填報資料），費用由 方承擔（視工程項目具體情況約定）。
9.2.3 本合同工程所約定的工程范圍內施工檢驗、試驗由 方負責，費用由 方承擔。
9.2.4 乙方須允許并配合甲方或監(jiān)理工程師進入乙方施工場地檢查工程質量。工程具備覆蓋、隱蔽條件或達到合同約定的中間驗收要求時，乙方必須在自檢合格以后，及時申請甲方驗收。乙方的施工必須經過甲方質檢人員及監(jiān)理工程師的檢查、驗收達到約定的質量標準并簽字蓋章后方可進行下一道工序。甲方的檢查和檢驗不免除乙方按合同規(guī)定應承擔的責任。
9.2.5 工程經甲方驗收后，仍需業(yè)主、國家或地方質檢部門驗收合格后方視為正式驗收。
9.2.6 因乙方原因造成工程質量不合格，乙方應無條件進行返工或修理，使工程達到合同約定的質量標準，乙方承擔所有費用，并賠償甲方損失，且工期不予順延。如乙方在甲方指定的時間內未進行整改，則甲方有權指定第三方整改，并有權將發(fā)生的全部費用直接從乙方結算款項內扣除。
9.2.7 乙方必須服從甲方對本工程質量管理的規(guī)章制度。
9.2.8 本合同提前解除的，不免除乙方應承擔的工程質量責任。
9.2.9 其它： 。
10、安全生產與文明施工
10.1乙方應嚴格遵守國家安全生產的法律法規(guī)、規(guī)程規(guī)范、標準，遵守甲方的安全規(guī)章制度和現(xiàn)場防護要求，確保施工安全。并簽訂《安全生產責任書》，見附件 c，并應向甲方繳納安全保證金。乙方發(fā)生安全事故及重大環(huán)境事故，該保證金不退還。
10.2乙方負責管理本合同工程的施工作業(yè)安全以及消防、防汛和抗災等工作。乙方必須配備合格的專職安全管理人員 名、兼職安全管理人員名，加強施工作業(yè)的安全管理。
10.3乙方必須對所屬施工人員進行安全教育，認真執(zhí)行安全技術規(guī)范、嚴格遵守安全制度、落實安全措施、確保施工安全，并隨時接受甲方安全檢查人員的監(jiān)督檢查。由于乙方違章作業(yè)或安全措施不力等原因造成傷亡事故的責任和因此而發(fā)生的費用，由乙方承擔。
10.4甲方安全管理人員有權對乙方人員進行安全培訓及安全生產作出指導，并對其安全生產管理進行監(jiān)督、檢查以及按甲方有關規(guī)定進行處理。
10.5乙方有權拒絕甲方的違章指揮。若甲方原因導致的安全事故，由甲方承擔相應責任及發(fā)生的費用。
10.6乙方在施工現(xiàn)場內必須使用合格的安全保護用品，費用已包含在合同價格中。
10.7發(fā)生重大傷亡及其他安全事故時，乙方應采取必要的措施，及時搶救傷員，并防止事態(tài)進一步擴大、減少損失，同時須立即報告甲方。
10.8乙方必須為其施工人員辦理意外傷害（或雇主責任）保險，保險費用由乙方承擔。同時，乙方須將保單復印件在簽訂合同后 天內報送甲方備案。超過 天未辦理保險的，由甲方代為購買，費用在工程款支付時扣除。
10.9乙方應教育其施工及管理人員遵紀守法，服從工地各種管理規(guī)定，共同維護工地的社會治安，協(xié)助現(xiàn)場治安管理機構做好施工工地和生活區(qū)的治安保衛(wèi)工作。
10.10乙方必須遵守甲方有關文明施工的管理制度。乙方應保持自己生活區(qū)及施工區(qū)內的環(huán)境衛(wèi)生，并做好環(huán)境保護工作。本合同工程完工退場時，要清理施工場地和生活住地的垃圾，保障環(huán)境衛(wèi)生干凈、整潔。
10.11非甲方原因，乙方遭受到財產和人員（包括乙方雇員、乙方施工范圍內其他人員）生命、健康損失由乙方自行承擔。如果因此給甲方或第三方造成損失，由乙方負責賠償，交納的安全保證金不予退回。由第三者造成乙方的生命財產損失的由第三者負責，由不可抗力造成乙方的生命財產損失的由乙方從保險公司的賠償中補償，甲方給予協(xié)助，不能補償?shù)挠梢曳阶孕谐袚?/p>
10.12其它要求： 。
11. 職業(yè)健康與環(huán)境保護
11.1 職業(yè)健康
11.1.1 乙方在簽訂本合同時須與甲方簽訂《職業(yè)健康安全責任書》，見附件d ，作為本合同的組成部分。
11.1.2 乙方應為自己雇用人員配置勞動防護用品，如安全帽、安全帶、安全網、防塵面罩、雨衣、雨鞋等勞動防護用品。其費用已包含在合同價格中，甲方不再另行支付。
11.1.3 乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規(guī)定，嚴格按照安全防護標準和防止污染環(huán)境的要求組織施工，按國家有關規(guī)定保障安全投入的有效實施，并承擔由于自身有關措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的一切費用。
11.1.4 其他要求： 。
11.2 環(huán)境保護
11.2.1 在施工場地涉及危險區(qū)域或有害因素等環(huán)境問題需要安全防護、環(huán)境保護措施實施時，乙方應提出安全、環(huán)境防護措施方案，經甲方批準后實施，發(fā)生的相應費用由乙方承擔。
11.2.2 乙方對固體廢棄物進行控制，工業(yè)垃圾按照指定要求進行堆放棄渣，生產生活產生的廢棄物分類收集，統(tǒng)一處理，減少對環(huán)境的影響，危險廢棄物/不可回收的廢物/可回收廢物分類收集、按規(guī)定統(tǒng)一處理。
11.2.3 乙方對危險化學品、放射源實行有效管理、專人負責，放射源實行有效存放，專人負責，有效控制。
11.2.4 乙方對生產生活廢水做到規(guī)劃管理，污水排放符合國家排放標準和滿足當?shù)丨h(huán)保部門的要求，不污染河域環(huán)境，生產生活廢水必須經沉淀池、化糞池、隔油池處理。
11.2.5 乙方在工程項目設計要求范圍內進行施工，不發(fā)生施工設計規(guī)劃以外的破壞環(huán)境保護性質的施工行為。
11.2.6 乙方對工作生活場所大氣污染環(huán)境因素（源）進行控制管理，大氣污染物排放符合國家排放標準。
11.2.7 乙方生產、施工場界噪聲控制指標應符合《建筑施工場界噪聲限值》gb12523—90標準。
11.2.8 乙方應加強節(jié)能降耗，控制高能耗設備和超產品能耗設計性能設備的使用。
11.2.9 乙方負責教育本單位現(xiàn)場工作人員，不斷提高環(huán)境意識。
11.2.10 乙方應確保本單位在施工活動中遵守國家、地方有關環(huán)境保護方面的法律和法規(guī)。
11.2.11 乙方應遵守甲方環(huán)境管理規(guī)定，適時接受并配合甲方對環(huán)境管理工作實施的監(jiān)督檢查活動。
11.2.12 其他要求： 。
11.3 責任劃分
乙方如發(fā)生職業(yè)健康安全、環(huán)境污染等事故時，應立即通知甲方，同時接受甲方、當?shù)卣嘘P部門的調查處理。乙方承擔由此發(fā)生的一切費用，包括承擔當?shù)卣嘘P部門對此作出的責任追究及處罰。
12、技術條款
對于非臨時工程以甲方與業(yè)主主合同有關本合同項目的技術要求為準，對本合同同樣有效；對于臨時工程以甲方對本合同項目的技術要求為準。詳見附件 e 。
13、乙方人員工資保障措施
13.1乙方施工人員工資發(fā)放形式
a.為確保乙方施工人員工資及時發(fā)放，乙方委托甲方代發(fā)其施工人員工資。每月由乙方制作“員工工資發(fā)放表”，列明工資月份、姓名、工資數(shù)額，并經乙方負責人簽字確認后交甲方。代發(fā)金額視為乙方收到工程款數(shù)額。
b.為確保乙方施工人員工資及時發(fā)放，甲方對其施工人員的工資發(fā)放進行監(jiān)管。每次結算時，乙方應向甲方提交上月“員工工資發(fā)放表”，列明工資月份、姓名、工資數(shù)額，并經乙方負責人、員工本人簽字確認后交甲方。不提交“員工工資發(fā)放表”或提交表格不合格、不真實的，甲方有權暫時拒絕支付工程款。
13.2 工資保證金
乙方同意：由甲方在每月結算中按當月工程款的 %扣留其員工工資保證金，如合同執(zhí)行中發(fā)生拖欠員工工資需由甲方代為支付時，甲方有權從工資保證金中代付；如乙方未拖欠員工工資，提取的保證金分別于每年7月和次年1月返還累計扣留額的 %，剩余部分待工程完工驗收且無拖欠員工工資情況時全部返還（不計利息）。
14、資源配置
乙方投入的人員及機械設備必須滿足工程項目實施的要求，并為其承諾投入的人員、設備負責。當乙方資源配置影響承包項目實施時，甲方有權要求增加人員及設備等資源的配置，相關費用由乙方承擔。
14.1 人力資源投入
序號 崗位 數(shù)量 進場日期 簡要工作業(yè)績 備注
14.2 機械設備資源投入
序號 設備 型號/規(guī)格 數(shù)量 進場日期 現(xiàn)在何處 備注
15、施工協(xié)作
15.1乙方應配合甲方對其工作進行初步驗收，以及甲方按業(yè)主、監(jiān)理要求的.涉及乙方工作內容、施工場地的檢查、隱蔽工程驗收及工程竣工驗收；甲方或施工場地內第三方的工作必須乙方配合時，乙方應按甲方的指令予以配合。
15.2乙方按約定完成施工作業(yè)，必須由甲方或施工場地內的第三方進行配合時，甲方應配合乙方工作或確保乙方獲得第三方的配合。
15.3乙方必須服從甲方現(xiàn)場有關的管理制度。
15.4其他要求： 。
16、計量原則及工程量確認
16.1 計量原則
16.1.1 甲方按施工設計圖紙及技術規(guī)范規(guī)定的計量方法和標準為依據(jù)，對乙方已完成的質量合格的工程進行驗收、計量。隱蔽工程部分，乙方須通知甲方進行現(xiàn)場驗收，驗收合格后才能進行下一道工序的施工，辦理現(xiàn)場簽證方可計量。
16.1.2 乙方按照設計圖紙實際完成的、符合合同質量要求的、經甲方確認的工程量才能作為結算的依據(jù)。對乙方超出設計圖紙范圍或因乙方原因造成返工的工程量不予計量，責任由乙方自行承擔，且不免除承擔因此造成甲方的損失的責任（含業(yè)主、監(jiān)理的罰款等）。對于規(guī)范允許的超挖超填工程量已計入單價中。
16.1.3 甲方與業(yè)主主合同的結算簽證，均不作為甲乙雙方之間結算的依據(jù)。
16.1.4 （根據(jù)本合同的專業(yè)性質逐條列明清單項目的計量原則）
16.2 工程量確認
16.2.1 甲方在計量或由監(jiān)理工程師計量前應書面通知乙方，乙方為計量提供便利條件并派人參加。若乙方收到通知后不參加計量，則計量結果有效。
16.2.2 乙方的結算工程量以甲方確定為準。乙方按照5.2.3條上報已完工程量報表，經甲方 部門校核，經 部門審核，經批準方作為結算依據(jù)。
17、結算與支付
17.1 結算方式
本合同執(zhí)行按 （按月結算或按工程進度分階段結算）結算。
�。ū竞贤辉O預付款。）
17.2 支付方式
17.2.1 本合同所有結算均采用銀行轉賬支付，乙方必須在 （地點） 銀行開設結算專門賬戶，在合同執(zhí)行期間甲方不提供現(xiàn)金。
17.2.2 工程結算時段為每月 日至 日，過期不予辦理，乙方憑甲方確認的工程量、驗收報告及庫房領用材料結算單統(tǒng)一結算，從每月結算款扣除 %為質保金、 %為履約保證金、 %為安全生產保證金、 %為乙方雇傭人員工資保證金。
17.2.3 甲方有義務代扣代繳乙方承擔的營業(yè)稅、城市維護建設稅及教育附加費等稅金 %，并在乙方每月進度款結算中扣除。其他稅費已包含在合同書價款、單價中，由乙方自行繳納。
17.2.4 原則上工程款支付與業(yè)主給甲方結算同步同比例支付，工程余款根據(jù)業(yè)主給甲方實際支付一次或分期支付（不計息）。
17.2.5 若本合同工期超過12個月，則在每年1月份須對前一年的完工項目進行清算。乙方能夠按合同履行義務，在年度清算時，返還已扣留履約保證金的�。ú怀^25%）。
17.2.6 乙方雇傭人員工資保證金返還按照本合同13.2條執(zhí)行。
17.2.7 在本合同項目施工結束后，乙方按期足額發(fā)放了本單位工人的工資、并清理完自己的債務后，甲方在 個工作日內一次付清不計息的剩余履約保證金。
17.2.8 施工期未發(fā)生任何安全事故，在完工驗收后，甲方在 個工作日內一次付清不計息的安全生產保證金。若發(fā)生安全生產事故，安全生產保證金按照安全生產責任書規(guī)定進行部分返還或罰沒處理。
17.2.9 在本工程保質期屆滿后 個工作日內一次付清不計息的質保金。
18、變更
18.1施工中如需對原工作內容進行變更，甲方應提前 天以書面形式向乙方發(fā)出變更通知，并提供變更的相應圖紙和說明。乙方按照甲方發(fā)出的變更通知及有關要求進行施工。
18.2在緊急（防洪、搶險、救災等）情況下，乙方應立即執(zhí)行甲方的變更指令。
18.3施工中乙方不得擅自對原工程設計進行變更。否則，由此發(fā)生的費用和導致甲方的損失，由乙方承擔。
18.4 變更處置原則
a若變更引起工期變化時，則按以下原則調整工期：
若變更需要延長工期時，應按第 2.4.2 、2.4.3款的規(guī)定辦理；
若變更使合同工作量減少，甲方認為應予提前變更項目的工期時，由雙方協(xié)商確定，但確定的完工日期不得晚于業(yè)主對該項工作批復的完工日期。
b 若變更需要調整合同價格時，則由雙方協(xié)商確定新的單價或合價，并簽訂補充協(xié)議。
19、竣工驗收與完工結算
19.1 竣工驗收
19.1.1 乙方施工完畢，應向甲方提出驗收申請，由甲方在 日內組織驗收。若由于業(yè)主、監(jiān)理原因不能及時驗收，乙方應予充分理解，不能以此要求增加任何費用，但甲方應該積極協(xié)調，盡快組織驗收。
19.1.2 如乙方所完成工程質量，經驗收不符合本合同約定，乙方應負責無償返工或修復。乙方如未在甲方規(guī)定的時間內返工或修復時，由甲方組織人員返工或修復，由此發(fā)生的費用由乙方承擔。在質量保修期內發(fā)生的質量問題，由乙方負責處理，直至符合合同約定標準；否則，由甲方組織人員修復，費用由乙方承擔。
19.1.3 乙方應注意成品的防護工作，不以中間交工驗收免除乙方成品的保護責任。
19.1.4 其他要求： 。
19.2 完工結算
19.2.1 完工結算時，乙方須遞交證明不拖欠雇傭人員工資的文件、已完成與工程有關債務的清算文件、與項目部各部門手續(xù)清理文件、質量證明文件、完工工程量統(tǒng)計表、完工結算統(tǒng)計表等其他甲方認為應該遞交的相關文件。
19.2.2 甲方收到乙方遞交的相關文件，在 工作日內審查完畢，無誤后再進行完工結算，乙方遞交的工程量統(tǒng)計表經乙方簽字、甲方審核后生效，方可作為結算依據(jù)。
19.2.3 經完工驗收合格后， 天內雙方完成完工結算。
20、質保期
本合同質保期為 年，時間從完工驗收之日算起。
21、擔保及保險
21.1乙方必須按照本合同 5.2.16 條及10.8條的要求為其進場人員辦理保險。
21.2乙方應保障甲方免于承受在本項目實施全過程中引起的下列損失、索賠及與此有關的索賠、訴訟、損害賠償：
a.人員的傷亡；
b.承包工程以外的任何財產的損失或損害。
21.3 工程（包括材料和工程設備）發(fā)生以下各種風險造成的損失和損壞，均應由乙方承擔風險責任。
a.由于乙方對工程（包括材料和工程設備）照管不周造成的損失和損壞。
b.由于乙方的施工組織措施失誤造成的損失和損壞。
c.由于乙方其他原因造成的損失和損壞。
22、暫停施工與補償
由于施工工序、施工工藝及進度安排的暫停施工引起的誤工已包含在合同價格中，甲方不再另外承擔暫停施工的施工人員、設備停工補償。
發(fā)生暫停施工事件時，乙方應服從甲方安排，將暫停施工發(fā)生的人員、設備盡可能協(xié)調分流到其它施工工作面施工，減少因暫停施工發(fā)生的施工人員、設備的窩工。
本工程對業(yè)主原因、甲方原因引起的暫停施工，均不予補償。
23、違約責任
23.1 甲方違約責任
23.1.1 若由于甲方原因，未按照本合同約定的條件和期限付款，承擔延期付款部分的同期銀行存款利息。若由于業(yè)主原因造成甲方不能按期支付，甲方不承擔任何責任，乙方應予充分理解。
23.1.2 由于甲方原因造成乙方損失的，甲方應承擔乙方直接經濟損失的賠償責任。
23.1.3 雙方約定的甲方的其他違約責任 。
23.2 乙方違約責任
23.2.1 乙方不能按合同工期竣工或工程質量達不到合同約定的質量標準或發(fā)生合同列舉的健康、環(huán)境、安全等事故或不按合同約定履行其他義務、責任的，每發(fā)生一起承擔違約金 元至 元。
23.2.2 乙方不得轉包本合同范圍內工程或施工工序。否則，甲方有權解除合同，沒收乙方履約保證金，同時乙方還應承擔違約金 元及由此造成甲方的全部損失。
23.2.3 由于乙方原因不能繼續(xù)履行合同，經甲、乙雙方協(xié)商同意可以解除合同，但乙方應承擔違約金 元及甲方由此發(fā)生的全部損失。甲方根據(jù)乙方履行情況推斷出乙方無力繼續(xù)履行本合同的，經甲方發(fā)出限期整改通知書后 天內仍未提供確保合同履行的措施、方案的，甲方有權解除合同，同時乙方還應承擔違約金 元及由此造成甲方的全部損失。
23.2.4 由于乙方原因造成工期逾期的，乙方應按逾期天數(shù)以 元/天向甲方計付違約金，并承擔由此造成的甲方經濟損失。
23.2.5 乙方在施工中發(fā)生并被甲方認為有重大偷工減料行為時，甲方有權單方面解除合同，乙方應承擔違約金 元，并承擔由此造成的損失；工程質量達不到合同約定的質量標準的，乙方應承擔返修及賠償損失責任；當乙方質保金不足以充抵的，以履約保證金充抵。造成工期逾期的，按23.2.4條執(zhí)行。
23.2.6 如發(fā)生乙方拖欠雇員工資，乙方同意甲方從其工資保證金或工程款中扣除直接支付給乙方雇員，同時乙方應承擔違約金 元。
23.2.7 如乙方煽動所使用的農民工鬧事或因乙方拖欠農民工工資導致聚眾鬧事時，均屬乙方違約，甲方有權書面通知乙方解除合同，乙方承擔由此增加費用和工期延誤責任，乙方履約保證金和工資保證金不予退還。
23.2.8 雙方約定的乙方的其他違約責任： 。
23.3違約金總額限制
本合同執(zhí)行期間對乙方有關的違約金總額不得大于合同額（完工結算總額）的 %。
24、不可抗力及免責條款
24.1不可抗力
不可抗力系指：由于地震、臺風、水災、火災、戰(zhàn)爭等其他不可預見且對其發(fā)生和后果不能防止和避免，直接影響本合同履行的外部力量。不可抗力事件發(fā)生后，乙方應立即通知甲方，并在力所能及的條件下迅速采取措施，盡力減少損失，甲方應協(xié)助乙方采取措施。不可抗力結束后 天內，乙方應向甲方提交損失情況和費用的正式報告和有關資料。
24.2免責條款
若業(yè)主未能按時支付甲方工程款，乙方應充分理解，不能因業(yè)主原因造成甲方未能按期支付而視甲方違約。
25、爭議與仲裁
25.1凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，由雙方協(xié)商解決；協(xié)商不果時：□提請北京仲裁委員會進行仲裁，仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力�！跸蚣追椒ㄈ怂诘氐娜嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟。
25.2合同履行過程中發(fā)生爭議，不得影響與爭議無關或不受影響義務的履行，但經甲方同意的不在此限。若乙方因爭議暫停施工，且經調查后被認定為理由不充分的，乙方不得就暫停履行部分要求延長履約期限或免除合同責任，并應承擔因此造成甲方的損失。
26、合同解除與終止
26.1合同解除
26.1.1按照本合同的約定或法律規(guī)定解除本合同時，應提前 日通知違約方。
26.1.2乙方在履行本合同期間，甲方與業(yè)主的合同終止，則甲方與乙方合同自然終止。乙方接到甲方通知后 天內辦理退場，甲方根據(jù)業(yè)主賠付情況支付乙方已完工程未支付的工程款。
26.1.3因不可抗力或因業(yè)主原因造成工程停建、緩建，致使本合同無法履行的，甲乙雙方可以解除合同。
26.1.4發(fā)生本合同其他條款約定解除合同的情況時，可以解除合同。
26.1.5合同解除后，乙方應妥善做好已完工程和剩余材料、設備的保護和移交工作，按甲方要求撤出施工現(xiàn)場。合同解除后，不影響雙方在合同中約定的結算條款的效力。
26.2 合同終止
自合同雙方當事人履行完畢合同全部義務，包括乙方向甲方交付符合約定的竣工工程，甲方支付完畢竣工結算價款后，本合同即告終止。
27、特別約定
27.1甲乙雙方的本工程項目負責人必須是各自單位的法定代表人或委托代理人，負責履行本合同的權利和義務，其他人員未經書面授權簽字無效。
27.2乙方進入施工現(xiàn)場后應負責繳納地方政府規(guī)定征收的稅費（如地方稅、暫住費等）。
27.3因甲方企業(yè)文化建設需要，乙方人員、設備使用甲方標志時，不代表設備為甲方所有，也不代表乙方人員與甲方有任何勞動關系。
27.4乙方應按甲方的質量、環(huán)境、健康要求和認證體系運行，執(zhí)行甲方相關的體系文件和管理辦法，并簽訂《職業(yè)健康安全責任書》。
27.5甲乙雙方簽訂的《安全生產責任書》，系本合同的組成部分，雙方須按其規(guī)定執(zhí)行。
27.6甲乙雙方應簽訂《保廉合同》，雙方應共同遵守其規(guī)定。
27.7本合同履約中甲乙雙方往來的通知、指示、要求、確認、決定等均應以書面函件為準；緊急情況下可以先口頭通知，后補充書面材料；并應送達約定地點和辦理簽收手續(xù)。
27.8本合同中的：
主合同為： ；
業(yè)主指： ；
監(jiān)理指： ；
設計指： 。
28、其他
本合同一式 份，其中正本2份、副本 份，正本甲乙雙方各1份，副本甲方 份、乙方 份。
本合同簽訂地為甲方法人住所地： 省 市 區(qū)（縣）
合同附件
a法人授權書
b工程量計價清單
c技術條款
d安全生產責任書
e職業(yè)健康安全責任書
f保廉合同
g雙方認為應該補充的其他材料
甲方：（ 項目部全稱） 乙方：（營業(yè)執(zhí)照標注的單位名稱）
�。ü拢� （公章）
法人代表（委托代理人）： 法人代表（委托代理人）：
開戶銀行： 開戶銀行：
帳 號： 帳 號：
建設工程合同3
甲方：
乙方：
甲乙雙方本著平等、自愿、公平、誠實、信用的原則，經友好協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《爆破安全管理規(guī)程》GB6722-20、《爆破作業(yè)項目管理要求》和《民用爆炸物品安全管理條例》及轄區(qū)公安機關相關規(guī)定，甲、乙雙方就位于
花漁洞的“花漁____區(qū)”工程
爆破工程的經濟責任管理達成以下協(xié)議：
一、工程概況：工程名稱：花漁____區(qū)工程工程地點：工程內容：布孔、鉆孔、驗孔、裝藥、填塞、防護、聯(lián)絡網、警戒、起爆、爆后檢查、解除警戒。（所有作業(yè)的施工機械、水電費及人工、材料費用）
二、工程單價和工程量：
1、工程單價：含稅費）
2、工程量：以甲乙雙方驗收方量計算簽字為準。
三、工程計價與結算：
1、
2、工程款工程量單價工程進度款的支付：施工期間乙方應于每月最后一周的正常工作日內向甲方申報工程進度，甲方按乙方申報的進度在次月____日前支付實際完成工程量80%的進度款，施工中如甲方不按時支付乙方進度款，導致乙方無法正常施工的責任由甲方承擔。
3、工程計量及結算：工程計量以雙方實測數(shù)據(jù)為準，即工程計價款工程量單價；工程完工驗收合格后15天內，完成工程結算及支付手續(xù)，逾期不支付的，按工程款10%收取滯納金。
四、工期要求：本合同工期：________年____月____日至________年____月____日。
五、雙方責權利：甲方責權利：
1、甲方向乙方提供準確的項目立項審批文件、用地審批手續(xù)、中標通知書、設計圖紙、地勘資料、爆破區(qū)域周邊重要設施情況，并保證相關資料真實性。
2、甲方負責周邊房屋現(xiàn)狀調查（爆前調查資料甲乙雙方各執(zhí)一份），并協(xié)調四鄰關系，因征地拆遷、堵工造成乙方窩工7個工作日以上經濟損失的，由甲方承擔，窩工7個工作日以內的費用乙方自行承擔。
3、甲方應按時按期支付乙方工程進度款和辦理工程結算相關手續(xù)，因甲方未按合同規(guī)定執(zhí)行工程進度款和工程結算的，按第三條相關規(guī)定執(zhí)行。
4、每次爆破作業(yè)前，甲方負責清理施工便道及場地，為乙方安全運送民爆物品爆破提供必要條件。
5、
1、乙方責權利：乙方必須按照所取得的《工程爆破設計施工資格證書》并按國家相應的法律、法規(guī)、標準和規(guī)程進行爆破施工，不包括甲方設計的'地下管線、地面建筑、國家一二級文物、極重要設施、極精密貴重儀器設備及重要建（構）筑物等環(huán)境負責特殊要求的爆破作業(yè)。如甲方要求乙方對甲方涉及對以上情況進行爆破作業(yè)，由此產生的各種費用由甲方負責支付，不在此單價范圍內。
2、乙方負責編制《爆破設計方案》《爆破施工方案》費用乙方負責，辦理民用爆炸物品使用相關手續(xù)。
3、乙方須遵守爆破工程建設安全生產有關管理規(guī)定，嚴格根據(jù)經審批后的《爆破設計方案》組織施工，由于爆破飛散物造成的一切經濟損失和法律責任及施工過程中施工人員的一切安全事故責任由乙方自行負責。
4、嚴謹違章作業(yè)、違章指揮、冒險施工，乙方服從甲方現(xiàn)場施工管理人員的正確指揮，對違章指揮，乙方有權拒絕施工，因甲方違章指揮造成的一切經濟損失及法律責任由甲方承擔。
5、乙方爆破作業(yè)人員必須持證上崗，并嚴格按安全作業(yè)證規(guī)定的作業(yè)級別進行爆破作業(yè)
6、按照《爆破作業(yè)項目管理要求》、《民用爆炸物品安全管理條例》和《爆破安全規(guī)程》GB6722-20及相規(guī)定，必須進行爆破安全評估和監(jiān)理的爆破作業(yè)項目，由此產生的爆破安全評估和安全監(jiān)理費用由乙方承擔。
7、乙方嚴格按照《爆破設計方案》《爆破施工方案》實施爆破，如有違反，所造成的一切經濟損失和法律責任由乙方承擔。
8、
9、各單項工程施工的人員、設備進出場費用由乙方自理。在合同執(zhí)行過程中，如遇國家出臺新法律、法規(guī)，本合同與新法律、法規(guī)有矛盾時，乙方有權修改本合同責權利，乙方按新法律法規(guī)規(guī)定執(zhí)行。
六、安全責任：
1、甲乙雙方必須嚴格執(zhí)行《爆破作業(yè)項目管理要求》、《民用爆炸物品安全管理條例》、《爆破安全規(guī)程》等國家、省、市有關規(guī)定，做好安全防護工作。
2、乙方根據(jù)爆破區(qū)域實際條件及時優(yōu)化爆破參數(shù)，科學管理。精心施工，確保爆破震動控制在國家規(guī)范允許范圍內。
3、如發(fā)生重大爆破安全事故，乙方應按國家相關規(guī)定立即上報上級主管部門（同時通知甲方），并按政府有關部門規(guī)定處理，承擔一切責任。
七、違約責任除不可抗力的原因，任何一方不履行合同，均要承擔違約責任。
1、甲方不安合同約定履行自己的各項義務、支付款項及發(fā)生其他使合同無法履行的行為，應承擔違約責任。
2、如乙方原因不按期完工給甲方造成損失的，由乙方承擔并賠償甲方損失。
八、工程停建或緩建的處理：由于政策變化，不可抗力以及甲乙雙方之外的原因導致工程停建或緩建，是合同不能繼續(xù)履行，乙方應妥善做好已完工程和已購材料、設備的保護和移交工作；按甲方要求將自由機械設備和人員撤出施工現(xiàn)場。甲方應為乙方撤出提供必要條件，支付以上的經濟支出，并按合同規(guī)定支付工程價款和賠償乙方相關損失。
九、工程計量結算支付完成后，本合同自行失效。
十、本合同一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)兩份。
甲方：
乙方：
法人（簽字）：
法人（簽字）：
________年____月____日________年____月____日
建設工程合同4
委托人：監(jiān) 理 人：
經雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
第1條 委托人委托監(jiān)理人監(jiān)理的工程(以下簡稱“本工程”)概況如下：
1、工程名稱：** 橋改造工程 。
2、工程地點： * 區(qū)境內 。
3、工程規(guī)模：橋梁全長12米，寬5米 。
4、總 投 資： 。
第2條 本合同中的有關詞語含義與本合同第二部分《標準條件》中賦予它們的`定義相同。
第3條 下列文件均為本合同的組成部分：
1、監(jiān)理投標書或中標通知書;
2、本合同標準條件;
3、本合同專用條件(包括補充合同)。
4、在實施過程中雙方共同簽署的補充與修正文件。
第4條 監(jiān)理人向委托人承諾，按照本合同的規(guī)定，承擔本合同專用條件中議定范圍內的監(jiān)理業(yè)務。
第5條 委托人向監(jiān)理人承諾按照本合同注明的期限、方式、幣種，向監(jiān)理人支付報酬。
第6條 本合同自 年 月 日開始實施，至本工程備案驗收完成之日(工程施工監(jiān)理期為日歷日 天)。
第7條 本合同一式 陸 份，均具有同等法律效力，其中，委托人 三 份，監(jiān)理人 三 份。
委 托 人： 監(jiān) 理 人：
(簽章) (簽章)
住 所： 住 所：
法定代表人：(簽章) 法定代表人：(簽章)
代 表： 代 表：
開 戶 銀行： 開 戶 銀行：
賬 號: 賬 號:
郵 編： 郵 編：
電 話： 電 話：
本合同簽訂于： 年 月 日
建設工程合同5
工程承包人(施工總承包人)：(甲方)
勞務分包人：(乙方)
依照《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、法規(guī)，遵循平等公平和誠實信用的原則，經雙方就勞務分包事項達成一致，訂立本合同。
1、勞務分包工作對象及提供勞務內容
工程名稱：
工程地點：
分包范圍：
建筑面積：
2、分包工作限期：年月年日
3、工程質量，本工程質量按《建筑安裝工程施工及驗收規(guī)范》、《建筑安裝工程質量評定標準》和圖紙設計要求，建筑單位要求的施工標準必須達到中級裝飾等級。
4、承包方式：承包范圍及承包單價
a)承包方式：清包人工費
b)承包范圍：所有室內外墻抹灰、外墻保溫、悶頂和天溝立面保溫及抹灰、樓梯抹灰及大理石鋪粘、室內地面、屋面瓦、防水上保護層、煙囪抹灰及女兒墻抹灰(不包括天棚抹灰)。
c)本工程單價為/m2(按工程實際建筑面積計算)。
5、標準范圍
除工程合同外另有約定：
a) 如本工程圖紙設計變更，甲乙雙方另行商議。
b)如因甲方材料供給及工費不到位造成的工期延誤及乙方人工浪費由甲方負責承擔。
C)如因乙方造成的工期延誤由乙方負責承擔
6、文明施工及安全責任
勞務分包人按工程總承包人要求做好文明施工及安全措施如發(fā)生安全事故由責任方負責。
7、工具使用與材料管理
勞務分包人自帶小型工具，其它大型工具及鋁合金靠尺和消耗品由工程總承包方提供，現(xiàn)場使用材料由甲方提供，乙方不得浪費材料，應作到工完場清，如乙方造成的材料浪費由乙方負責賠償責任。
8、工期及付款方式
本工程由開工到每棟樓內外墻抹灰完畢，甲方應付給以完成工作量的70%工程款，苯板粘完及屋面瓦施工完畢，在付以完工程量的'80%，其它項目完工及工人退場后應付剩余工程款的95%，余款等工程竣工驗收后一次性付清。
9、其他
施工期間如遇到人力不可抗拒的自然災害，工期相應順延。
10、本合同一式三份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建設工程合同6
借款方：___________________________________
法定代表人：_______________________________
職務：_____________________________________
地址：_____________________________________
郵碼：_____________________________________
電話：_____________________________________
貸款方：___________________________________
法定代表人：_______________________________
職務：_____________________________________
地址：_____________________________________
郵碼：_____________________________________
電話：_____________________________________
根據(jù)國家法律規(guī)定，借款方為進行基本建設所需貸款，經貸款方審查發(fā)放。為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。
第一條 借款用途
第二條 借款金額
借款方向貸款方借款人民幣____（大寫）元。預計用款為一年____元；________年____元；________年_______元；________ 年____ 元；________ 年____元；
第三條 借款利率
自支用貸款之日起，按實際支用數(shù)計算利息，并計算復利。在合同規(guī)定的借款期內，年息為____ %.借款方如果不按期歸還貸款，如逾期部分加收利率20%.
第四條 借款期限
借款方保證從________ 年____ 月起至________ 年_______月止，就國家規(guī)定的還款資金償還全部貸款。預定為____ 年____ 元；________ 年____ 元；________ 年____ 元；________年____元；____ 年____元。貸款逾期不還的部分，貸款方有權限期追回貸款，或者商請借款單位的其他開戶銀行代為扣款清償。
第五條 因國家調整計劃、產品價格、稅率，以及修正概算等原因，需要變更合同條款時，由雙方簽訂變更合同的文件，作為本合同的組成部分。
第六條 貸款方保證按照本合同的規(guī)定供應資金。因貸款方責任未按期提供貸款，應按違約數(shù)額和延期天數(shù)，付給借款方違約金。違約金的計算與銀行規(guī)定的加收借款方的罰息計算相同。
第七條 貸款方有權檢查、監(jiān)督貸款的使用情況，了解借款方的.經營管理、計劃執(zhí)行、財務活動、物資庫存等情況。借款方應提供有關的統(tǒng)計、會計報表及資料。
借款方如果不按合同規(guī)定使用貸款，貸款方有權收回部分貸款，并對違約使用部分按照銀行規(guī)定加收罰息。借款方提前還款的，應按規(guī)定減收利息。
第八條 本合同條款以外的其他事項，雙方遵照《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定辦理。
第九條 本合同經過簽章后生效，貸款本息全部清償后失效。本合同一式五份，簽章各方各執(zhí)一份，報送主管部門、總行、分行各一份。
借款方：（蓋章）______________ 代表人：______________________
________年________月________日
貸款方：（蓋章）______________ 代表人：______________________
________年________月________日
建設工程合同7
甲方：xxx(以下簡稱甲方)
乙方：xxx(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國建筑法》和國家工商行政管理局，建設部頒發(fā)的《建設工程施工合同》文本，并根據(jù)省、市有關規(guī)定、本著平等自愿，協(xié)商一致的原則，結合本合同具體情況，雙方達成以下協(xié)議：
一、工程概況
工程名稱：新鄭市軒轅路芙蓉小區(qū)5號樓
�、�、承包范圍：乙方包工、甲方負責乙方所需的.工具及原材料。
⑵、外墻粉刷及貼磚(瓷磚規(guī)格為6__20)，所有側面全算，所有內口不粉。
二、承包價格
空口實算36元/m2.
三、乙方承包此工程按甲方要求達到合格工程。
四、付款方式
乙方工人進入工地，由甲方支付乙方前期生活費。一部分完工付工程款的80%，下一部分完工后應把上一部分的20%付清，并付本部分的80%,
整體完工后付清。
五、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，雙方簽字后生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
建設工程合同8
一、案件要旨
本案要旨為，原告的起訴行為是否構成重復起訴，這涉及到民事訴訟中的一項基本原則，即“一事不再理”原則，判斷是否適用該原則，主要依據(jù)：訴訟標的是否一致，訴訟請求是否一致，當事人是否一致，爭議事項是否一致，應當就具體案件結合當事人的具體訴訟請求及其依據(jù)，以及行使處分權的具體情況進行綜合判斷。
20xx年4月22日，被告與原告簽訂《鉆孔樁施工協(xié)議書》一份，施工結束后，于20xx年5月10日雙方簽訂了《施工結算協(xié)議書》，原告自己“備注：挖夾層、二次成孔、誤工等計捌萬肆千叁百叁拾元整，本表結算未結算�！� 該結算協(xié)議由被告法定代表人及施工工地負責人和原告本人分別簽名。由于被告未能按照結算協(xié)議支付原告的工程款，原告于20xx年11月16日向法院起訴立案，要求被告支付所欠工程款153972.02元。法院以（20xx）孟會民初字第59號調解書調解結案，調解書所確定的工程款數(shù)額153972.02元被告已履行完畢。經調閱法院（20xx）孟會民初字第59號案卷材料，該卷宗材料中從原告的起訴狀（標的153972.02元）、調解筆錄及調解協(xié)議中，均未涉及和顯示原告本次所起標的任何內容； 另經法院對被告當時主管工程的負責人查實，原告在（20xx）孟會民初字第59號案件中起訴的數(shù)額，不包括原告本案所起訴的數(shù)額，被告仍下欠原告零雜工程等其他工程款未支付，但具體數(shù)額不能確定。
本案的爭議焦點主要為，原告的起訴行為是否構成重復起訴，一審法院審理認為，在審理中，原告稱該84330元的零雜工程款算帳憑據(jù)在合計后，原件全部交給了被告單位孟某，且被告處所存的《施工結算協(xié)議書》原件中同樣有此欠款數(shù)額的備注，由于原告不能提供存放在被告處的該《施工結算協(xié)議書》原件，在被告不予認可又不提供該結算協(xié)議原件的情況下，按照庭審中原告提供的證據(jù)，法院結合上述對被告主管工程負責人核實的基本事實及本案的具體情況，原告現(xiàn)要求被告支付所欠施工中的零雜工程款，事實存在，理由成立，二審法院審理認為，洛基公司認為協(xié)議上手寫部分內容是楊治安單方添加，但其并未提供自己所持有的結算協(xié)議書來證明自己的主張，也未提供證據(jù)證明挖夾層等附屬工程不是楊治安所干，朱遵壽明確表示挖夾層等附屬工作是楊治案所干，只是工程款具體數(shù)額記不清，并證明之前調解結案的案件中工程款不包括本案所訴爭的工程款。同時，一審法院也查閱了該院（20xx）孟會民初字第59號案件卷宗材料后，認定楊治安本案所主張的工程款并不包含在之前調解結案的案件中。而且孟津法院（20xx）孟會民初字第59號調解書中并無洛基公司所稱的“無論有無其他債權債務、無論有多少債權債務雙方都已全部結清”內容。因此，洛基公司認為楊治安屬重復訴訟，其并不欠楊治安工程款的主張，法院不予支持。
二、案件來源
河南省孟津縣人民法院（20xx）孟民一初字第21號，河南省洛陽市中級人民法院（20xx）洛民終字第1699號
三、基本案情
被告在承攬華陽洛陽（孟津）電廠公用區(qū)基樁工程期間，于20xx年4日22日和原告簽訂《鉆孔樁施工協(xié)議書》一份，施工結束后，于20xx年5月10日雙方簽訂了《施工結算協(xié)議書》，合計工程結算數(shù)額為163972.02元，協(xié)議約定在被告收到業(yè)主工程款30日內支付給原告。在該結算協(xié)議的空白部分，原告自己“備注：挖夾層、二次成孔、誤工等計捌萬肆千叁百叁拾元整，本表結算未結算。”該結算協(xié)議由被告法定代表人及施工工地負責人和原告本人分別簽名。由于被告未能按照結算協(xié)議支付原告的工程款，原告于20xx年11月16日向法院起訴立案，要求被告支付所欠工程款153972.02元。法院以（20xx）孟會民初字第59號調解書調解結案，調解書所確定的工程款數(shù)額153972.02元被告已履行完畢。審理中經調閱法院（20xx）孟會民初字第59號案卷材料，該卷宗材料中從原告的起訴狀（標的153972.02元）、調解筆錄及調解協(xié)議中，均未涉及和顯示原告本次所起標的任何內容；另經法院對被告當時主管工程的負責人（且又是（20xx）孟會民初字59號案件被告的訴訟代理人）查實，原告在（20xx）孟會民初字第59號案件中起訴的數(shù)額，不包括原告本案所起訴的數(shù)額，被告仍下欠原告零雜工程等其他工程款未支付，但具體數(shù)額不能確定�，F(xiàn)原告為要求被告應支付所欠零雜施工工程款84330元及利息，向法院提起了訴訟，但原告在庭審中僅提供由被告施工負責人簽名的增加零雜工程款數(shù)額便條復印件13張，共計款49550元。
四、法院審理
一審法院認為：審理中雙方對本案的爭執(zhí)焦點，一是原告現(xiàn)要求被告所支付的工程款在（20xx）孟會民初字第59號案件中是否一并審理，原告本次起訴的工程款數(shù)額84330元能否認定；二是原告本次起訴是否超過訴訟時效。針對上述雙方所爭執(zhí)的各焦點問題，在審理中，原告稱該84330元的零雜工程款算帳憑據(jù)在合計后，原件全部交給了被告單位孟某，且被告處所存的《施工結算協(xié)議書》原件中同樣有此欠款數(shù)額的備注，由于原告不能提供存放在被告處的該《施工結算協(xié)議書》原件，在被告不予認可又不提供該結算協(xié)議原件的情況下，按照庭審中原告提供的證據(jù)，法院結合上述對被告主管工程負責人核實的基本事實及本案的具體情況，原告現(xiàn)要求被告支付所欠施工中的零雜工程款，事實存在，理由成立，但因原告不能提供零雜工程款84330元具體數(shù)額的原始結算憑據(jù)，按照庭審中原告提供的`相關證據(jù)，對被告所欠零雜工程款數(shù)額應認定為49550元，超出部分，證據(jù)不足，不能認定。原告要求被告支付利息，因雙方無明確約定，利息可從原告起訴之日（20xx年11月24日）起，按中國人民銀行同期貸款利率計算至判決書限定履行期限屆滿之日止。審理中，被告抗辯稱不欠原告工程款及原告起訴已超過訴訟等，理由不足法院不予采納。依據(jù)《中華人民共和國合同法》第六十條、第一百零九條之規(guī)定，判決如下：一、被告洛陽市基礎工程有限公司于判決書生效后十日內一次性支付原告楊治安工程款49550元及利息。利息從起訴之日（20xx年11月24日）起，按中國人民銀行同期貸款利率計算至判決書限定履行之日止。二、駁回原告楊治安其他訴訟請求。
二審法院審理認為：洛基公司與楊治安在對華陽電廠工程進行結算時，形成的結算協(xié)議書一式二份，楊治安一審庭審時出示了該結算協(xié)議書原件，現(xiàn)洛基公司認為協(xié)議上手寫部分內容是楊治安單方添加，但其并未提供自己所持有的結算協(xié)議書來證明自己的主張，也未提供證據(jù)證明挖夾層等附屬工程不是楊治安所干。而且一審法院在對當時的項目負責人朱遵壽所做的調查的筆錄中，朱遵壽明確表示挖夾層等附屬工作是楊治案所干，只是工程款具體數(shù)額記不清，并證明之前調解結案的案件中工程款不包括本案所訴爭的工程款。同時，一審法院也查閱了該院（20xx）孟會民初字第59號案件卷宗材料后，認定楊治安本案所主張的工程款并不包含在之前調解結案的案件中。而且孟津法院（20xx）孟會民初字第59號調解書中并無洛基公司所稱的“無論有無其他債權債務、無論有多少債權債務雙方都已全部結清”內容。因此，洛基公司認為楊治安屬重復訴訟，其并不欠楊治安工程款的主張，法院不予支持。根據(jù)雙方所簽訂的結算協(xié)議上備注內容顯示洛基公司欠楊治安84330元，一審法院判令洛基公司支付楊治安工程款49550元，楊治安并未提起上訴，視為其認可該49550元工程款數(shù)額，故本院對此予以維持。洛基公司稱朱遵壽不是項目負責人，不能代表其公司，以及閆水利不是其公司職工的主張，其并未提供證據(jù)證明，而且在雙方所簽訂的施工協(xié)議中朱遵壽明確作為洛基公司項目負責人予以簽名，故對此上訴主張，法院不予采信。()綜上，上訴人的上訴理由，不能成立，依據(jù)《中華人民共和國民事
訴訟法》第一百五十三條第一款第（一）項之規(guī)定，判決如下：
駁回上訴，維持原判。
五、與本案及類似案例相關的法規(guī)索引
《中華人民共和國民事訴訟法》
第一百一十一條 人民法院對符合本法第一百零八條的起訴，必須受理；對下列起訴，分別情形，予以處理：
�。ㄒ唬┮勒招姓V訟法的規(guī)定，屬于行政訴訟受案范圍的，告知原告提起行政訴訟；
�。ǘ┮勒辗梢�(guī)定，雙方當事人對合同糾紛自愿達成書面仲裁協(xié)議向仲裁機構申請仲裁、不得向人民法院起訴的，告知原告向仲裁機構申請仲裁；
�。ㄈ┮勒辗梢�(guī)定，應當由其他機關處理的爭議，告知原告向有關機關申請解決；
�。ㄋ模⿲Σ粚儆诒驹汗茌牭陌讣�，告知原告向有管轄權的人民法院起訴；
�。ㄎ澹⿲ε袥Q、裁定已經發(fā)生法律效力的案件，當事人又起訴的，告知原告按照申訴處理，但人民法院準許撤訴的裁定除外；
�。┮勒辗梢�(guī)定，在一定期限內不得起訴的案件，在不得起訴的期限內起訴的，不予受理；
（七）判決不準離婚和調解和好的離婚案件，判決、調解維持收養(yǎng)關系的案件，沒有新情況、新理由，原告在六個月內又起訴的，不予受理。
建設工程合同9
甲方：
身份證號：
地址：
乙方：
身份證號：
地址：
鑒于：甲、乙雙方于 年 月 日與××房地產開發(fā)有限公司（以下簡稱“開發(fā)商”）簽訂《商品房買賣合同》（以下簡稱《合同》），甲乙雙方共同向開發(fā)商購買“××市××區(qū) 苑 座102房產（以下簡稱102號房產）”；甲乙雙方已經按照《合同》約定履行了全部付款義務；該102號房產已由乙方實際占有；雙方已委托開發(fā)商辦理房地產權屬登記但尚未取得房屋權屬證書�，F(xiàn)甲方擬將其依《合同》所享有的全部權利轉讓給乙方。經雙方多次協(xié)商，就有關事宜達成如下協(xié)議。
一、轉讓標的
甲方愿將其依《合同》以及該合同附件所享有的全部權利（包括但不限于：轉移房屋所有權請求權、要求開發(fā)商辦理房地產權屬登記請求權、違約責任請求權）轉讓給乙方，乙方愿受讓該合同權利。
二、轉讓價款及支付方式
雙方確定本次合同權利轉讓的價款為人民幣叁拾伍萬元整（￥350,000.00元整）。乙方應于本合同簽訂之日起二個工作日內付清該轉讓價款給甲方。乙方將轉讓價款存入甲方指定的'以下銀行賬戶，視為已經支付：
戶名： 賬號： 開戶行： 。
三、雙方的承諾與保證
1、甲方保證其依本協(xié)議轉讓的合同權利的真實性與合法性，甲方對該合同權利具有完全的處分權。
2、甲方應于本協(xié)議生效之日起三個工作日內，將本次合同權利轉讓事宜書面通知開發(fā)商。
3、甲方應于本協(xié)議生效之日起三個工作日內，根據(jù)乙方的要求，配合乙方到 公證處，在乙方申請房地產權屬登記所必需的、需要甲方簽署的有關文件上簽字，并配合乙方申請公證。
4、自本協(xié)議生效之日起，102號房產所產生的孳息由乙方享有，其全部風險也由乙方承擔；甲方履行本協(xié)議本條第2、3項規(guī)定的義務后，《合同》中約定的原由甲乙雙方共同享有的權利由乙方享有并行使，全部合同風險也由乙方承擔。
5、乙方承諾，本協(xié)議生效后，乙方辦理房地產權屬登記或者依《合同》主張權利的全部稅款或費用由乙方承擔。
四、有下列情形之一者，本協(xié)議終止：
1、雙方按本協(xié)議之約定全面履行了各自的義務；
2、雙方就解除本協(xié)議另行達成書面條款；
3、由于不可抗力導致本協(xié)議無法履行。
五、違約責任
本協(xié)議生效后，各方均應恪守，任何一方違約，應當向另一方賠償因其違約行為給對方造成的實際損失。
六、爭議解決及其他
1、因履行本協(xié)議而產生的爭議，雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不能達成一致的，任何一方有權向人民法院提起訴訟。
2、本協(xié)議一式三份，雙方各執(zhí)一份，甲方在送達合同權利轉讓通知時附送本協(xié)議給開發(fā)商一份。
3、本協(xié)議經雙方簽字并由乙方付清本協(xié)議第二條約定的轉讓價款給甲方之日起生效；本協(xié)議由雙方于 年 月 日簽訂于 市 區(qū)。
甲方（簽名）： 乙方（簽名）：
建設工程合同10
發(fā)包方(甲方)：
承包方(乙方)：
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議。
第1條 工程概況
1.1 工程名稱：
1.2 工程地點： 1.3 承包范圍： 外門臉底商平開門、旋轉門、鐵藝裝飾門楣工程
1.4工期：本工程自 20xx年10月 15 日開工,于 20xx年12月 30日前竣工。
1.5工程質量：達到國家規(guī)定的裝飾驗收標準(JGJ73—91)
1.6結算方式： 按雙方約定單價為結算依據(jù)
注：(雙方約定單價明細為本合同附件)
1.7合同價款：
(人民幣大寫)：
注：(按雙方約定單價和實際工程量為結算依據(jù))
第2條 甲方工作
以上只作為首付款依據(jù)，施工圖由乙方自行設計，經設計單位確認后方可施工。向乙方提供施工所需的水、電等設備，并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。
第3條 乙方工作
3.1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
3.2、嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定及甲方的相關規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。
3.3、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設備管線不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作.
3.4、施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.5、工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
第4條 關于工期的約定
4.1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2、因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
4.3、因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
4.4、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水不可抗力因素影響，導致停工8小時以上(一周內累計計算)，工期相應順延。
4.5、此工程于11月15日—20日供熱，若供熱前乙方需保證封閉結束，如不能封閉需考慮臨時封閉措施。
第5條 關于工程質量驗收的約定
5.1、本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》(JGJ73-91)、《建筑安裝工程質量檢驗評定統(tǒng)一標準》(GBJ300-88)等國家制訂的施工及驗收規(guī)范為質量評定驗收標準。
5.2、本工程質量應達到國家質量評定優(yōu)良標準。
5.3、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與此驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延;若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。
5.4、由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。
5.5、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知7日內組織驗收、并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。乙方應向總承包方提供相關資料以備主體驗收。
第6條 關于工程價款及結算的約定
6.1、雙方商定本合同價款采用固定綜合單價。：
6.2、付款方式:第一次付款簽定合同之日后，甲方首付款30%。
第二次付款工程完成70%以上，付款30%。
第三次付款工程完成90%，付款20%。
第四次付款按雙方商定結算價格結清，付款17%。
第五次付款尾款3%質保金一年。
第7條 關于材料供應的`約定
凡由乙方采購的材料，如不符合質量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。
第8條 有關安全生產和防火的約定
8.1、甲方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規(guī)范。
8.2、乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規(guī)、規(guī)范。
8.3、由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規(guī)程、消防條例和防火設計規(guī)范，經乙方書面通知甲方修改方案，因甲方不進行修改方案，導致發(fā)生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
8.4、由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規(guī)程、消防條例，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發(fā)的一切經濟損失。
8.5、因施工所造成一切人員傷亡及財產損失由乙方負責并承擔。
第9條 獎勵和違約責任
9.1、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方合同總額1%的日違約金。由于甲方無故不按合同約定支付工程款，甲方向乙方支付未付款部分的1%日滯納金
9.2、未經甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔損失。
9.3、未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責。
9.4、因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應通知對方，辦理合同終止協(xié)議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
第10條 爭議或糾紛處理
本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，協(xié)商解決或向人民法院起訴。
第11條 未盡事宜，雙方另行簽定補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
第12條 其它
第13條 附則
12.1、本合同正本肆份，雙方各執(zhí)貳份。
12.2、本合同履行完成后自動終止
甲方：乙方：年月日：
建設工程合同11
甲方(發(fā)包方)：
乙方(承包方)：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關法律法規(guī)的規(guī)定，本著自愿、平等、協(xié)商一致的原則，結合工程的實際情況，為確保各方利益，經協(xié)商一致達成如下協(xié)議：
一、工程內容
二、工程地點
三、工程期限
1、本合同總工期為年月日開工，至年月日結束。
2、如遇下列情況，工期作相應順延。
(1)施工現(xiàn)場不符合安全施工;
(2)設計范圍內重大設計變更;
(3)人力不可抗拒的自然災害(如臺風、地震及戰(zhàn)爭)而影響工程進度;
(4)甲方不能按合同規(guī)定支付工程款。
乙方在以上情況發(fā)生的十天內，就延誤的內容和因此發(fā)生的經濟支出向甲方提出報告。
甲方代表在收到報告后，在十天內予以確認和答復，逾期不予答復，乙方可視為要求已被確認。
四、工程價款
工程總價：人民幣元整(￥元)。
五、付款方式
1、合同生效后，甲方在一周內向乙方支付工程總價50%作為預付款，即人民幣元整(￥元);
2、工程施工結束后，甲方在一周內向乙方支付工程總價40%的款項，即人民幣
元整(￥元);
3、工程驗收結束后，甲方在一周內向乙方付清全部余款，即人民幣元整(￥元)。
六、工程驗收
1、當該工程完工后，由乙方向甲方提出書面竣工驗收申請。
甲方應在7天內安排驗收工作，并告知乙方參加驗收。
乙方自提出申請驗收報告7天后，因甲方原因未安排驗收的，則視為該工程符合設計和施工方案要求，運行正常，通過驗收。
2、工程未經驗收，甲方若需啟用，須與乙方協(xié)商，經同意方可使用。
若未經乙方同意啟用，將視為通過驗收。
3、整個工程驗收合格，則通過竣工驗收的當天即為竣工日期。
4、工程未通過驗收，引起爭議時，請求第三方驗收。
七、驗收標準
本工程以相關設計方案、圖紙為依據(jù)，按照國家標準進行驗收;沒有國家標準的，則按照行業(yè)標準進行驗收。
八、雙方權利和義務
1、甲方權利和義務
指派人員為工地代表，負責協(xié)調甲方的相關事宜。
在工程履行過程中此指派人員的所有簽名視為甲方行為。
(1)負責本工程的監(jiān)督，積極協(xié)調施工配合關系。
(2)負責對乙方進度、安裝質量、安全保護、綜合管理的監(jiān)督。
(3)提供有利施工的現(xiàn)場條件。
(4)審核工程計劃進度表。
(5)負責對圖紙、方案的審核、確認，負責對工程進度、工程質量、隱蔽工程、配套工程和合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查及設計圖紙變更簽證，工程中間驗收和其他必要的簽證。
(6)負責竣工驗收工作，在收到乙方提交所有竣工資料后一周內組織驗收。
(7)按合同向乙方支付本合同規(guī)定的價款。
2、乙方權利和義務
(1)嚴格按設計圖施工，質量技術指標符合工程的各類標準和規(guī)范的要求。
(2)施工中發(fā)現(xiàn)問題及時向甲方報告并提出解決方案。
(3)編制施工組織方案，施工總進度計劃，材料進場計劃，開竣工通知書等，及時送甲方。
(4)提供竣工驗收技術資料，并準備竣工技術圖紙，辦理工程竣工結算，參加竣工驗收。
竣工資料應滿足甲方要求。
(5)組織有技術水平的施工隊伍，明確現(xiàn)場技術及施工負責人、主要管理人員，技術人員不得隨意變動。
九、服務條款
無。
十、違約責任
1、由于甲方原因，使工程延期完成，則視甲方違約，甲方向乙方支付違約金。
違約金按合同總價×0.5%×延期天數(shù)計算，違約金總數(shù)不超過合同總價的10%。
2、由于乙方原因，使工程延期完成，則視乙方違約，乙方向甲方支付違約金。
違約金按合同總價×0.5%×延期天數(shù)計算，違約金總數(shù)不超過合同總價的10%。
3、由于甲方未按合同約定向乙方付款，則視甲方違約，甲方向乙方支付違約金。
違約金按合同總價×0.5%×延期天數(shù)計算，違約金總數(shù)不超過合同總價的10%。
4、執(zhí)行過程中，任何一方無故單方面終止合同，則視為違約，違約方需向守約方支付合同總價10%的違約金。
十一、合同的變更及解除
1、合同簽訂生效后，除不可抗力外(指戰(zhàn)爭、嚴重水災、火災、臺風和地震以及經雙方同意屬不可抗力的事故)，甲乙雙方不得無故變更或解除。
2、在履行合同過程中，因遇不可抗力事故，甲乙雙方均應采取有效措施盡力減少損失并阻止損失的擴大。
若確需變更或解除合同時，要求變更一方應及時通知對方，對方在接到通知3天內給予答復，逾期未答復視為同意。
3、如果甲方未按合同付款，且延期支付任何一筆款項的期限達到60日的，乙方有權中止本合同項下義務的履行;甲方延期付款期限達到120日的`，乙方有權解除本合同，并且有權請求甲方給予相應的賠償。
4、如果乙方未能如期完成工程，且延期的期限達到60日的，甲方有權中止本合同項下義務的履行;整個工程延期的期限達到120日的，甲方有權解除本合同，并且有權請求乙方給予相應的賠償。
5、變更或解除合同，所造成的損失由雙方協(xié)商解決。
十二、爭議解決方式
凡因本合同的簽訂、履行、解除、終止引起的或與本合同有關的任何爭議，甲、乙雙方應通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成時雙方同意向合同簽定地人民法院訴訟解決。
十三、其他條款
在合同履行過程中，雙方可以根據(jù)實際情況，對合同未盡事宜協(xié)商確定。
合同簽定地：
十四、合同文本和效力
本合同壹式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份，經雙方代表簽字蓋章后生效。
附件為本合同不可分割的組成部分，與合同正文具有同等法律效力。
甲方:
地址：
郵編：
聯(lián)系電話：
開戶銀行：
帳號：
建設工程合同12
第一部分 建設工程檢測合同
委 托 人（以下簡稱甲方） 檢測機構（以下簡稱乙方） 依照《中華人民共和國合同法》、國家及本市有關建設工程檢測管理的法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件，遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則，雙方就本建設工程檢測事項協(xié)商一致，簽訂本合同。
一、甲方委托乙方檢測的工程概況如下： 工程名稱： 工程地址： 工程規(guī)模： 工程性質： 建設單位： 設計單位： 監(jiān)理單位：
□ 房建 □ 市政 □ 軌道交通 □ 其他
總承包單位： 施工單位：
工程報建編號： 工程所屬區(qū)縣： 受監(jiān)質監(jiān)站： 工程造價：
萬元（幣種： ）
二、下列文件均為本合同的組成部分： 1．建設工程檢測合同標準條件； 2．建設工程檢測合同專用條件；
3．在實施過程中雙方共同簽署的補充與修正文件； 4．附件： 建設工程檢測項目收費表。
三、乙方向甲方承諾，按照本合同的規(guī)定，承擔本合同專用條例中議定范圍內的建設工程檢測業(yè)務。
四、甲方向乙方承諾按照本合同注明的期限、方式、幣種，向檢測單位支付合同價款。
合同訂立時間：_ _年__ 月_ _日
合同訂立地點：
本合同正本一式__份，具有同等法律效力，雙方各執(zhí)__份。副本 份，各執(zhí) 份。
甲方：（蓋章） 乙方：（蓋章）
住所：住所：
法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 開戶銀行： 開戶銀行： 賬號：賬號： 郵政編碼： 郵政編碼： 單位電話： 單位電話：
傳 真： 傳 真：聯(lián)系人： 聯(lián)系人： 聯(lián)系人手機：聯(lián)系人手機：
第二部分 建設工程檢測合同標準條件
詞語定義、適用范圍和法規(guī)
第一條 下列名詞和用語，除上下文另有規(guī)定外，有如下含義：
1．標準條件：根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定及建設工程檢測的'需要訂立，通用于建設工程檢測的條款。
2．專用條件：雙方根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定，結合具體工程實際，經協(xié)商達成一致意見的條款，是對通用條款的具體化、補充或修改。
3．委托人：承擔直接投資責任和委托工程檢測業(yè)務的一方以及其合法繼承人，本合同甲方。
4．檢測機構：承擔工程檢測業(yè)務和檢測責任的一方，以及其合法繼承人，本合同乙方。
5．第三人：除甲、乙方以外與本檢測業(yè)務有關的當事人。 6．日：任何一天零時至第二天零時的時間段。
7．月：根據(jù)公歷從一個月份中任何一天開始到下一個月相應日期的前一天的時間段。
第二條 本合同文件適用中國的法律和行政法規(guī)、部門規(guī)章以及本市地方法規(guī)、地方規(guī)章。
雙方應約定檢測依據(jù)的國家標準、規(guī)范名稱和方法；沒有國家標準、規(guī)范但有行業(yè)標準、規(guī)范的，約定依據(jù)的行業(yè)標準、規(guī)范名稱和方法；沒有國家和行業(yè)標準、規(guī)范的，約定依據(jù)的地方標準、規(guī)范名稱和方法。
國內沒有相應標準、規(guī)范的，由甲方向乙方提出檢測要求，經乙方認可后執(zhí)行。 第三條 本合同文件使用漢語語言文字書寫、解釋和說明。如專用條件約定使用兩種以上（含兩種）語言文字時，漢語應為解釋和說明本合同的標準語言文字。
建設工程合同13
發(fā)包人：
承攬人：
根據(jù)《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條款》及國家建筑施工合同文本的規(guī)定，結合本工程具體情況，雙方達成以下合同條款內容：
一、承包項目：甲方有 工程，地址承包給乙方施工，工程項目 ，工程價格 ，其中單價內容有一切輔助用工及圖紙范圍內一切相應工作內容( )等。
二、工程質量：乙方必須嚴格遵守建筑工程施工質量驗收標準，按甲方提供的圖紙施工，確保質量，達到優(yōu)質工程，所有施工程序必須按有關規(guī)定標準要求執(zhí)行，如乙方出現(xiàn)質量問題而造成返工的，工料損失均由乙方自身承擔，在各項施工內容的間接或隱蔽施工之前，必須經甲方驗收合格后方可進行下道工序施工。
三、施工程序：工程所需的原材料由乙方自行采購，甲方要求檢測的材料需現(xiàn)場取樣檢測合格后方可使用。如因設計方案或甲方方案變更，乙方必須無條件服從甲方及業(yè)主安排。乙方必須按照甲方規(guī)定的施工進度計劃如期完成，不準找任何借口拖延工期或因短時間的下雨而拖延工期。
四、施工期限：總工期 天，要求乙方在所限施工期間合理安排穿插作業(yè)，從 年 月 日至 年 月 日竣工，乙方必須在規(guī)定期限內完成圖紙上的所有工作量，如在規(guī)定期限內沒有完成，造成工期拖延的，將以合同總價的5‰每天進行罰款，罰款在合同總價中直接扣除。
五、安全責任：乙方在施工期間要嚴格遵守《建筑安裝工人程安全生產基本規(guī)定》，盡心盡責做好安全工作，不準做對各工種有危害的存在隱患的'事情或現(xiàn)象。不準無理取鬧、打架斗毆及拋物等現(xiàn)象，出現(xiàn)一次均處500元罰款，并要求肇事者從事發(fā)日至工程結束不準進入工地，罰金在合同總價中直接扣除。由于乙方所造成的一切安全事故均由乙方承擔后果，甲方概不負責。施工現(xiàn)場乙方不準帶小孩、閑雜人員進入。
六、文明施工： 乙方必須達到市級文明施工工地要求。
七、施工材料、機械及用具事項：所有材料、施工機械、用具及施工輔料均由乙方自理。甲方不負責機械的運輸及保管工作，只負責圖紙和技術服務。
八、付款方式：根據(jù)所做工作量按期付款50%，按要求將圖紙范圍內合同內的所有工作量全部做完并驗收合格后付至總價的90%，留10%作為工程質保金在交付后一年內付清。
九、備注： 本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，字雙方簽字之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建設工程合同14
甲方：
乙方：
丙方：
甲方與乙方于 年 月 日簽訂的既有合同正在履行中，現(xiàn)甲、乙、丙三方經協(xié)商一致，就合同主體變更及保證條款相關事宜達成以下協(xié)議：
一、合同主體變更條款
1、本協(xié)議各方同意丙方取代乙方成為“既有合同”的一方。
2、乙丙雙方保證丙方具有履行本協(xié)議所需相關資質和條件，如因其不具備相關資質和條件給甲方造成損失的'，由乙丙雙方承擔連帶賠償責任。
3、乙方在本協(xié)議生效前基于履行“既有合同”對甲方所享有的權利和承擔的義務分別由丙方享有和承擔。
4、本協(xié)議生效后，丙方按照 “既有合同”的約定享受權利和承擔義務。
5、乙、丙雙方必須做好資料、手續(xù)等的交接工作，因合同主體變更所產生的一切費用由乙方承擔。
二、保證條款
為了保證丙方按照約定履行義務，本協(xié)議生效后，乙方對丙方基于本協(xié)議及“既有合同” 對甲方所負的一切債務向甲方提供連帶責任保證。
三、除本協(xié)議約定情形外，“既有合同”其他內容不變。
四、因本協(xié)議及“既有合同”而引起的糾紛，適用中華人民共和國法律，如果協(xié)商解決不成，任何一方均有權提交甲方所在地人民法院法院解決。本協(xié)議自甲、乙、丙三方蓋章之日起生效，一式六份，甲、乙、丙各執(zhí)二份。
甲方： 乙方： 丙方：
地址： 地址： 地址：
法定代表人： 法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人： 委托代理人：
年 月 日 年 月 日 年 月 日
建設工程合同15
一、實踐中遇到的建設工程合同管理問題的應對措施司考
(一)合理設置合同管理機構，配備專業(yè)管理人員
合理設置合同管理機構及管理人員，明確崗位職責是合同管理工作的基礎，也是實現(xiàn)管理規(guī)范化、流程化的必要條件。合同管理人員需要有一定的專業(yè)技術知識、法律知識和造價管理知識。
(二)嚴格執(zhí)行企業(yè)制定的合同管理規(guī)定，規(guī)范合同管理業(yè)務流程
建設工程合同管理貫穿于工程項目建設的整個過程，是整個工程項目管理的核心和靈魂，項目不分大小輕重都應嚴格按照企業(yè)制定的合同管理規(guī)定做好合同簽訂、合同審查、合同授權、合同公證、合同履行的監(jiān)督管理。建立健全合同管理制度，嚴格按照規(guī)定程序進行操作，不斷提高合同管理水平，減少項目執(zhí)行中的紛爭。
(三)嚴密制訂合同違約條款，保證合同履行的規(guī)范化
在起草建設工程項目合同時要審視奪度的考慮到可能出現(xiàn)的各種違約情況，縝密的制定好違約責任和賠償措施的合同條款。在工程建設過程中，一旦出現(xiàn)爭議，雙方要嚴格按照合同約定的爭議解決方式，及時地解決爭議問題。
(四)加強工程合同的索賠管理工作
合同的索賠管理要求承發(fā)包商在簽訂合同時要充分考慮到各種不利的因素，合理預測合同履行時可能會發(fā)生的違約情況；嚴格明確合同規(guī)定的權利和義務，降低合同風險，科學分析合同變更和索賠的可能性，采取最有效的合同管理策略和索賠策略；在合同履行過程中，要隨時結合項目現(xiàn)場的實際情況，結合法律法規(guī)進行分析研究，合理履行合同，保護己方的合法權益。
(五)重視合同終結的評估工作和管理工作的信息化建設
一個工程合同終結后的評估是對這個合同管理的總結階段，其評估工作主要是總結合同的執(zhí)行情況，現(xiàn)行法律法規(guī)的.應用情況，以及合同中容易出現(xiàn)問題條款的注意事項。及時有效的評估工作對合同的履約能力、索賠原因和管理中出現(xiàn)的問題可做到科學的分析匯總，能為以后相似的工程項目提供管理經驗的借鑒，比如在造價控制方面需考慮進的因素。為了規(guī)范建設工程合同基礎管理工作，提升管理水平，有效防范法律風險，要將合同管理工作和電子化、網絡化管理相結合，全面推進建設工程合同管理的信息化建設。中國石化集團公司投資建設了首次使用世界先進的“云計算”技術，采用微軟.NET技術架構，實施“大集中”管理模式的中國石化合同管理信息系統(tǒng)(簡稱CMIS)，初步實現(xiàn)了統(tǒng)一、集成、規(guī)范、高效、便捷的管理模式，進一步提升了企業(yè)規(guī)范經營與合規(guī)管理水平。通過系統(tǒng)的建設、應用實現(xiàn)了合同管理制度規(guī)范化、標準化和信息化，合同管理的專業(yè)化和一體化，普遍提高了合同管理效率和有效降低了合同管理成本。
二、結語
大到一個企業(yè)，小到一個項目部，一個有效的工程合同管理是促進參與工程建設各方全面實現(xiàn)合同約定的權利和履行合同義務，確保建設目標(質量、投資、工期)的重要手段，是推進項目順利實施的有力保證，同時也體現(xiàn)了一個企業(yè)的綜合管理水平。作為工程項目的各參與方必須認真做好建設工程合同管理工作科學、有效地進行，及時應用先進管理手段，改善合同管理條件，推進合同管理的信息化建設，不斷提高管理水平，從而保障工程項目高效地運行實施，促進建設市場健康有序地發(fā)展。
【建設工程合同】相關文章：
工程建設合同11-19
建設工程合同07-02
建設工程居間合同05-26
建設工程與施工合同10-11
港口建設工程合同10-04
建設工程勞務合同01-19
工程建設貸款合同02-02
房屋建設工程合同04-17
建設工程租賃合同04-04